装修公司故意拖延时间咋办？

对于装修公司提供的标准合同中不利于自身权益保护的条款，应与装修公司协商修改，确保自身权益不受损害。比如业主可以签订“补充条款”，可以约定工期延误等违约行为。比如约定“因乙方(装修公司)原因造成工程逾期的，乙方应按每逾期一天的金额赔偿甲方(消费者)。(按照行业惯例，一般是100~500元)”；”如乙方逾期数日仍不能完成工程，甲方(消费者)有权终止合同，乙方(装修公司)应立即支付逾期违约金并返还甲方已支付的款项，并赔偿由此造成的经济损失。"

首先，需要重新审核与装修公司签订的装修合同。如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以根据合同的约定主张对方的合法权益。对方支付延期违约金，违约金支付的具体时间段需要结合与对方的合同约定和验收日期来确定。

不。。。###建议咨询物业管理处

可以要求对方承担违约责任，详情请咨询律师

总结一下你的问题，就是装修问题全部交给甲方，甲方负责一切事务，你只负责付他钱，对吧？保留付款收据证明等一系列东西，然后就不会出现你说的再给他钱的情况了。另外，你说的工人的工资会对你的房子装修产生影响，他违约可以追究他的责任。

tvoc超标怎么办？金隅集团“天下第一”除甲醛企业，保证控制TVOC超标！(承接社会室内空气治理、家庭装修污染治理、公司、企事业单位装修除味、新型办公家具除臭、甲醛治理等。)室内TVOC浓度为0。16毫克立方米到0。在3mgm3时，对人体健康基本无害，但在装修中经常超标，尤其是装修不当。要防止TVOC的破坏，第一:主要从源头上淘汰不环保的建筑材料；第二:定时通风，均匀加热烘烤，加快VOC释放；第三，使用光触媒或者安装空气净化器；第四，装修后最好检查VOC不超标，通风一个月再搬进去。第五，放一些能吸收有害物质的花，如吊兰、芦荟、虎耳草、常春藤、冬等。此外，玫瑰、杜鹃花、郁金香、百合和猩猩木可以放在客厅或庭院，它们可以吸收大量的VOCs，但不应该放在卧室，因为它们有其他因素

不多，当时没有工人，都回家过年了。干了一年，他们放了这样一个月的假，材料商也回家了，因为没人干活，所以每年从腊月初十开始。从五月到正月十五，基本上没有人在工作..

如果你相信这个，最好找个阴阳师看看，这里有很多说法。不是一两句话能说清楚的。###如果你相信这个，你最好找个阴阳师来看看，这个它说明了很多。不是一两句话就能说清楚的。如果你相信这个，最好找个阴阳师看看。里面说了很多。

气味难闻，可以考虑石尚龙的多功能氧气机，有一些去除甲醛的气味###肯定有一些，有气味

每天通风不到半年就能住进去。新房的油漆含有大量的有害物质，对发育有害，所以要花更长的时间才能搬进去。###时间长一点，半年左右。###房子的翻新至少需要一年时间。###检查是否有多余的，如果你通过测试，可以随时住进来，注意通风...###至少通风能做3

装修拖延工期怎么办

在装修房子或写字楼的过程中，你最怕遇到什么问题？

中恒装饰近日采访的几十位业主和当事人中，七成受访者除了预算和后期维护外，都提到了“延误工期”这一项。受访者表示，在装修设计过程中，工期拖延一两个月是常有的事。

工程延期竣工一方面损害了业主的利益，另一方面降低了企业的信誉。工期延误造成的双方损失谁来承担？

首先，装修工程迟迟不能完工的原因是什么？

从工期延误的责任方来看，可以分为四个方面:

设计和施工单位:

1.施工单位资金不足。

对于一些急需施工的项目，甲方向施工方提出预付款的要求，施工方为了中标同意了这个不合理的要求。但在实际施工过程中，无法垫付资金，导致工程进度停滞。

2.企业施工技术力量薄弱，无法承担工程建设任务。

有些企业急于承包工程，不顾专业技术能否达到设计效果，只是拿工程，后期一点一点建设，后果只能是耽误工期。

3.施工组织不力，无法在工期内完成。

一般情况下，合同规定的工期是工程按正常生产组织可以完成的时间。如果施工单位没有组织足够的人力、物力、财力进行工程施工，没有正确的组织生产，就会造成事倍功半。施工延期。

甲方或业主

1.主材不到位。

选择半包的业主，或者是业主对装修公司提供的材料质量不满意，当场退货，或者是业主看中了自己喜欢的材料和产品，但暂时缺货，导致整个工期无法进度。

2.改变设计。

双方签订合同后，由于甲方多次故意拖延、变更设计方案，导致乙方工作无法顺利完成。

3.甲方或业主延迟付款。

在已签订合同的前提下，如果合同中有相关条款约定，甲方或业主延期付款的，工期相应顺延。

第三方

除了以上原因，还有建材经销商、物业方等第三方拖延竣工时间。

不可控因素

除了人为可控因素，还有不可控因素拖慢项目进度。

比如天气因素也会导致工期延误，或者遇到国家法定节假日，工期也要相应顺延。

如何避免这种拖延工期的情况？

1.业主和装修公司协商，找到妥善的解决方案，保证工程顺利进行，不损害双方利益或减少损失。

2.签订合同时，如果施工过程中出现相关情况，如恶劣天气、法定节假日等，应采取什么措施，以及相关责任。

3.如果协调不成，双方可以采取正当合法的手段维权。

问:如果延误工期的情况已经发生，合同双方应该如何维护自己的合法权益？

协商不成，消费者可以向法院起诉或申请仲裁，要求对方支付迟延违约金。

2.如果甲方或业主故意拖延，造成工期延误，装修公司也可以通过相关合同条款向对方主张合法权益。

装修公司拖延怎么办？以下文字信息由(历史新知网编辑)编辑发布，供大家收集整理，一起来看看吧！

1.协商。

2.如果协商不成，只能起诉到法院:

(1)准备相关证据材料。

(2)去工商局调取对方的注册信息。

(3)将以上资料带至法院备案。

其实真正给你装修的是装修队。装修队和装修公司的关系很松散。拖延时间不仅对你不好，对装修队也不好，因为工人一般都是按日计酬，拖延时间越长，工头损失越大。而且那个工人是和你一起干活的，很长一段时间都赚不到别的钱。非常糟糕。建议和工头好好谈谈，问问他拖的真正原因。找到好的解决方案，实现双赢。

应该写在合同里。

不过我觉得不急的话还是挺好的。

签一份新合同。材质升级。哇哈哈哈。恭喜你。。

装修公司要让出土地，自己掏钱。

，一般情况下，只要签订的合同或协议中没有法律禁止的内容，双方签字后立即生效。

至于协议中约定的装修公司应何时交付工作，装修质量应达到什么水平的标准，装修方违约应承担什么责任及相关损失赔偿等。

你这种情况，装修公司不按约定时间交房，无故拖延或者装修质量不达标等。，可以根据双方签订的合同中约定的事项，要求装修公司返工或赔偿相关损失。

如果协商不成，可以通过诉讼解决。

按照合同约定，违约、工程质量不合格、工程延期都应该有相应的赔偿规定。违约金是按装修费的百分比来算的，每个装修公司的百分比不一样。

你错付了800元

有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月；

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百四十九条人民法院适用普通程序，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月；

试图证明自己正在办理退保手续，是保险公司故意拖延。。。但是你退回的是哪个公司的产品呢？不小的损失。所以买保险一定要小心！

如果遇到这样的问题，总是找老板谈，当然可以直接申请辞职，然后走人。